温馨提示:文章最低端有word版免费下载链接余姚市汝湖明珠商品房买卖合同范本 商品房买卖合同范本
合同双方当事人:
出卖人: 余姚市泗门华枫房地产开发有限公司
注册地址: 余姚市泗门光明南路209号
法定代表人: 华明 联系电话: 62129999
营业执照注册号: 330281000097721
企业资质证书号: 余房开224号
委托代理人: 地址:
邮政编码 : 联系电话:
委托代理机构:
注册地址:
法定代表人: 联系电话:
营业执照注册号:
企业资质证书号:
邮政编码:
买受人:
【√本人】【×法定代表人】姓名: 国籍
身份证种类 号码
地址: 联系电话:
【委托代理人】【 法定委托人 】姓名: 国籍:
地址:
邮政编码: 电话:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议:
第一条 项目建设依据
出卖人以 出让 方式取得位于 泗门镇汝湖公园西侧 编号为 81-026-009-0202 的地块的建设用地使用权。载明该建设用地使用权来源的批准文件或合同是 余(2009)#123号 。该地块总土地面积为 33144m2 。
出卖人经批准,在上述地块上建设商品房,【建设项目名称】【现定名】【暂定名】 汝湖明珠 。建设工程规划许可证号为 (2010)浙规(建)证021004-00 ,施工许可证号为 余建施管(2010)182 。
第二条 商品房销售的依据
买受人购买的商品房为【√预售】【现售】商品房。预(销)售商品房批准机关为余姚市建设局,预(销)售许可证号为 。
第三条 买受人所购商品房的基本情况
买受人购买的商品房(以下简称该商品房,其房屋平面图见本合同附件一),为本合同第一条规定的项目中的下表所列房屋:
幢号 | 房号 | 层次 | 用途 | 结构 | 层高 (米) | 地上层 | 地下层 | 建筑面积 (平方米) | 套内面积 (平方米) | 分摊面积 (平方米) |
附属用房:
幢号 | 房号 | 层次 | 用途 | 结构 | 层高 (米) | 地上层 | 地下层 | 使用面积 (平方米) |
该商品房有阳台 个,其建筑样式为【非封闭式】【封闭式】【其他】 。
以上所列该商品房面积为【√合同约定】 【×产权登记】面积。(应分摊的共有建筑名称及建筑面积清单见本合同附件二)。
该商品房土地使用权年限:住宅:自 2010 年 1 月 6 日至 2079 年 12月 2 日。
该商品房相关节能措施、保温工程保修期等信息说明:外墙:25mm厚原浆合物保温砂浆;屋面:40mm厚挤塑聚苯极保温层;窗:断桥隔热双层玻璃窗。保修期按国家相关标准实施。
除上述商品房买卖外,有出售(或赠送、出租等)车位、车库、绿地或其他物业的,有关该物业买卖、赠与、租赁合同事项,双方另行约定于本合同附件三。
第四条 建筑区划内相关物业归属的约定
在该商品房所在的建筑区划内,出卖人建设物业服务用房 800 平方米【预定】,坐落 该小区1#楼一、二层东北角3#、4#楼一层 【预定】 ,属于业主共有【以上两项以市物业主管部门的核准意见为准】。
下列物业属于出卖人所有: 具体见附件八第十五条
。
其他道路、绿地、场所、设施、房屋,属于业主共有。
城镇公共道路、城镇公共绿地,及依照有关规定、合同约定需要移交政府相关单位管理的物业,不属前款约定范围。
第五条 计价方式与价款
出卖人与买受人约定合同第三条所列房屋的计价方式与价款如下:
幢号 | 房号 | 计价方式 | 单价 | 单位 | 总价 |
【√建筑面积】【套内建筑面积】【套】 | |||||
【使用面积】【只】【间】 |
该商品房房款合计(大写) ,(小写 ),币种为人民币 。以上房款不包括以下费用:1>管道煤气开户费(代收)2>物业维修基金(代收)及其他各项费用。
按照物业管理有关法规、规章规定,需要交纳新建物业专项维修资金的,首期交纳标准为 按政府文件执行 元/平方米。
第六条 面积确认及面积差异处理
合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记为准。
1、当事人选择【建筑面积】(本条款中均简称面积)作为计价方式时,商品房交付后,产权登记面积与合同约定面积发生差异, 双方同意按以下方式处理:
①面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的,据实结算房价款。
②面积误差比绝对值超出3%时,买受人有权退房。
买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起 30 日内将买受人已付款退还给买受人,并按 买受人购房贷款 利率付给利息。
买受人不退房的,产权登记面积大于合同面积时,面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人承担,产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时,面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。
面积误差比= | 产权登记面积-合同约定面积 合同约定面积 | ×100% |
2、当事人选择按套计价的,商品房交付后,产权登记面积与合同约定面积发生差异, 约定按下列第 / 种方式处理:
①交付的房屋套型与设计图纸一致,相关尺寸误差不超过附件一房屋平面图上标示的误差范围的,总房价款不变。
② × 。
第七条 付款方式及期限
买受人按下列第 种方式按期付款:1、一次性付款 买受人于 年 月 日前一次性付清全部房款¥ 元大写(人民币) 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整。
2、分期付款 买受人应于 年 月 日前支付首付款¥ 元 大写(人民币) 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整, 年 月 日前支付房款¥ 元 大写(人民币) 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整,
剩余房款¥ 元 大写(人民币) 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整于 年 月 日前一次性付清。
3、其他方式 买受人应于 年 月 日前支付首付款¥ 元大写(人民币) 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整,剩余房款¥ 元 大写(人民币) 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整通过银行以按揭贷款或公积金贷款的方式予以支付(有关贷款手续办理和付款要求详见补充协议)。
第八条 买受人逾期付款的违约责任
买受人如未按本合同规定的时间付款,按下列第 壹 种方式处理:
1、按逾期时间,分别处理(不作累加)。
① 逾期不超过 180 日,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之
1 的违约金,合同继续履行;
②逾期超过 180 日后,出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的,买受人按累计应付款的 2 %向出卖人支付违约金;出卖人愿意继续履行合同的,合同继续履行,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之 2 比率应不小于第①项中的比率)的违约金。
本条中的逾期应付款指依照本合同第七条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的,按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。
2、 出卖人依据本合同第八条第1款第②点约定解除合同的,应以书面形式通知买受人,在买受人配合出卖人完成合同备案登记撤销手续后15日内,将买受人已付款扣除前述违约金后的余款退还给买受人。出卖人同意合同继续履行的,在商品房交付前,买受人应向出卖人足额付清违约金。
第九条 交付期限及条件
出卖人应当在 2012 年 12 月 30 日前,将符合下列各项条件的商品房交付买受人使用:
1、符合房地产开发项目交付使用备案条件
编号:008 |
,并取得备案证明文件;
2、建设工程经竣工验收合格,并取得建设工程竣工验收备案证明;
3、取得法律、行政法规规定应当由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件;
4、用水、用电、用气、道路、 / 等,具备商品房正常使用的基本条件。
但如遇到下列特殊原因,除双方协商同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期:
1、遭遇不可抗力,且出卖人在发生之日起 30 内告知买受人的。
2、 因国家法律法规的政策调整而延期,且出卖人在30日内告知买受人的 。
3、买受人尚未完全履行本合同第七条规定的付款义务的 。
第十条 出卖人逾期交房的违约责任
除本合同第九条规定的特殊情况以外,出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用,按下列第 壹 种方式处理:
1、按逾期时间,分别处理(不作累加)。
①逾期不超过 180日,自本合同第九条规定的最后期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之 1
的违约金,合同继续履行;
②逾期超过 180 日后,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起 30 天内退还全部已付购房款,并按买受人累计已付购房款的 2 %向买受人支付违约金;买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自本合同第九条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之 2 (该比率应不小于第①项中的比率)的违约金。
2、 因买受人未按时付清房款而出卖人逾期交付的,出卖人不承担逾期交付的违约责任 。
第十一条 规划设计变更的约定
经规划设计单位同意、规划行政主管部门批准的规划设计变更,导致下列情形(一般为影响到买受人所购商品房质量或使用功能等)之一的,出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内,书面通知买受人:
1、该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向变化。
2、 × 。
3、 × 。
买受人有权在通知到达之日起15日内作出是否退房的书面答复,未按期作出书面答复的,视同接受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的,买受人有权退房。
买受人退房的,出卖人须在合同解除之日起 30 天内将买受人已付款还给买受人,并按 买受人购房贷款 利率(不低于买受人购房贷款利率)付给利息;买受人不退房的,双方应当在通知到达之日起 15 日内另行签订补充协议。
如果买受人不退房的,买受人和出卖人约定在通知到达之日起15日内就变更事项协商签订补充协议,买受人在通知到达之日起15日内未与出卖人另行签订补充协议的,视同买受人接受变更,合同中有关变更部分(如商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向等)的约定自动变更为设计变更后的标准。
第十二条 交接
商品房达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时,出卖人应当出示本合同第九条规定的证明文件,并签署房屋交接单。在签署房屋交接单前,出卖人不得拒绝买受人查验房屋。所购商品房为住宅的,出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全,买受人有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由出卖人承担。
商品房交付使用时,买受人对房屋及装修质量,公共设施、设备质量提出异议的,出卖人应当给予解释和说明。仍不能达成一致意见的,双方委托 有相应资质的专业检测机构 进行质量检测。双方对检测费用垫付和结算约定为 检测费用由提出检测的一方垫付。检测结果合格的,由买受人承担检测费用;检测结果不合格的,由出卖人承担检测费用。 检测结果为合格的,出卖人书面通知的交付日期视为交付;检测单位提出返修意见的,出卖人应当按要求返修,并承担赔偿责任。
由于买受人原因,未能按期交付的,双方同意按以下方式处理:
按附件八约定办法办理 。
第十三条 抵押与相关债权债务
与本合同商品房有关的土地使用权及在建工程存在抵押情形的,出卖人将相关情况(登记机关、抵押当事人、债务人、被担保的主债权的数额、登记时间等)告知如下:
出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因,造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人承担全部责任。
× 。
第十四条 出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任
双方将该商品房的装饰、设备标准约定于本合同附件四,如为精装修房,双方应当约定装修使用的主要材料和设备的品牌、产地、规格、数量等内容。
出卖人交付的商品房,应当符合约定的装饰、设备标准。出卖人补偿装饰、设备差价,并承担违约责任如下:在60 日内免费更换,并达到约定标准。如不能更换的,由出卖人再补偿装饰、设备等额差价。
第十五条 出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺
出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的除第九条已经约定为交付条件外的下列基础设施、公共配套建筑,按以下日期达到使用条件:
1、 在交付时具备室内通水、通电,通燃气 。
2、 区内道路在交付时实施完毕 。
3、 有线电视端口、电话线路端口同步接入户内,由买受人自行开通 。
4、 × 。
如果在规定日期内未达到使用条件,双方同意按以下方式处理:
1、 按合同第十条承担违约责任 。
2、 × 。
3、 × 。
第十六条 关于产权登记的约定
购买商品房,当事人可以申请预告登记。就该商品房预告登记有关事项,当事人约定于附件五。
出卖人负责办理土地使用权初始登记,取得《土地使用权证书》或土地使用权证明。出卖人负责申请该商品房所有权初始登记,取得该商品房《房屋所有权证》。
出卖人承诺于 2013 年 3 月 31 日前,取得前款规定的土地、房屋权属证书,交付给买受人。买受人【委托出卖人】办理该商品房转移登记。
出卖人不能在前款约定期限内交付权属证书,双方同意按照下列约定处理:
1、约定日期到期起 90 日内,出卖人交付权属证书或登记证明的,按已付房价款的 1% 承担违约责任;
2、约定日期到期起 90 日以后,出卖人仍不能交付权属证书或登记证明的,双方同意按下列第 壹和贰 项处理:
①买受人退房,出卖人在买受人提出退房要求之日起 30 日内将买受人已付房价款退还给买受人,并自约定日期至实际退款日止,按日向买受人支付已交付房价款 万分之二 的违约金。
②买受人不退房,出卖人自约定日期至实际交付权属证书或登记证明之日止,按日向买受人支付已交付房价款 万分之一 的违约金。
建筑区划内依法或依照约定属于全体业主共有的公共场所、共用设施和物业服务用房等房屋,由出卖人在申请房屋所有权初始登记时一并申请登记。商品房交付时,出卖人应当将登记相关信息书面告知买受人。
第十七条 《消费者权益保护法》实施办法规定的退房情形
凡符合《浙江省实施<中华人民共和国消费者权益保护法>办法》第二十八条第一款退房条件要求退房的,买受人可以选择按该《办法》第二十八条第三款或本合同约定的办法进行处理。
第十八条 保修责任
商品房实行保修制度。有关该商品房主要的保修范围、保修期限和保修责任,双方约定于本合同附件六。
买受人购买的商品房为住宅的,出卖人自商品房交付使用之日起,按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。《住宅质量保证书》应当包含本合同附件六约定的主要内容。
在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题,出卖人应当履行保修义务。出卖人不及时履行保修义务的,买受人可以自行维修,费用由出卖人承担。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏,出卖人不承担责任,但可协助维修,维修费用由购买人承担。
约定住宅保修责任,应当符合《浙江省实施<中华人民共和国消费者权益保护法>办法》第二十九条的有关规定。
第十九条 商品房相关事项约定
双方可以就下列事项约定:
1、该商品房所在楼宇的屋面使用权 归本幢全体业主所有(除露台外) ;
2、该商品房所在楼宇的外墙面使用权 归本幢全体业主所有 ;
3、该商品房所在楼宇的命名权 余姚市地方委员会 ;
4、该商品房所在小区的命名权 余姚市地方委员会 ;
5、 × ;
6、 × 。
第二十条 房屋交付使用后相关权利义务约定
买受人的房屋仅作住宅使用,买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外,买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。
出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。
第二十一条 前期物业管理
出卖人已经选聘 余姚市安居物业管理有限公司 从事该商品房所在的物业管理区域的前期物业管理。买受人同意本合同附件七的《业主临时管理规约》、《前期物业服务合同》主要内容。
第二十二条 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第 种方式解决:
1、提交 宁波市 仲裁委员会仲裁。
2、依法向人民法院起诉。
第二十三条 本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议(附件八)。
第二十四条 合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
第二十五条 本合同连同附件共 26 页,一式 份,具有同等法律效力,合同持有情况如下:
出卖人 壹 份,买受人 壹 份, 余姚市建设局壹份, 其他 份。
第二十六条 本合同自双方签订之日起生效。
第二十七条 商品房预售的,自本合同签订之日起30天内,由出卖人向 余姚市建设局 申请登记备案。
出卖人(签章): 买受人(签章):
【法定代表人】: 【法定代表人】:
【委托代理人】: 【委托代理人】:
(签章) 【 】:
(签章)
年 月 日 年 月 日
签于 签于
附件一:房屋平面图
附件二:应分摊的共有建筑说明
根据法律、法规,公共部位于公用房屋分摊面积构成最终由相关部门根据有关规定为准。
附件三: 其他物业买卖、赠与、租赁协议书
(该物业的名称、面积或尺寸、物业及占用土地的权属状况、价款与结算、交付、违约责任等)
如有其他物业买卖、赠与、租赁的,双方另行签订补充协议。
附件四:装饰、设备标准
1、外墙:花岗岩、涂料、面砖。
2、内墙:聚合物保温砂浆或水泥砂浆或混合砂浆。
3、顶棚:刮内墙腻子二道。
4、楼地面:细石混凝土随捣随抹或水泥砂浆抹面。
5、进户门:1#、2#楼为甲级防火门
3#、4#、6#、8#、10#、12#楼为乙级防火门
5#、7#、9#、11#、13#、14#楼一层客厅入户门为不锈钢玻璃门,其余楼层入户门为钢质进户门。(以上编号为施工编号)
6、外窗及阳台门:铝合金玻璃门窗,户内门窗用户自理。
7、厨房:楼地面水泥砂浆,墙面水泥砂浆或保温砂浆,顶棚刮内墙腻子。
8、卫生间:楼地面水泥砂浆,墙面水泥砂浆或保温砂浆,顶棚刮内墙腻子。
9、阳台:楼面水泥砂浆。
10、电梯:1#、2#楼每单元2台800KG西子奥的斯电梯;3#、4#楼每单元1台800KG西子奥的斯电梯。
11、其它:a每户人家设一个插座,一个普通灯泡,一个水龙头。
B每户人家户内隔墙用户自理。
附件五:有关购买该商品房预告登记的约定
根据《房屋登记办法》有关规定,预购商品房或购买商品房现房,当事人可以申请预告登记。
就乙方购买该商品房有关预告登记事项,双方约定如下:
一、本商品房为【预售】商品房,由【出卖人与买受人】向当地房屋登记机构申请预告登记。
二、由出卖人与买受人共同申请预告登记的,双方约定于【商品房买卖合同(预售)备案】【商品房买卖合同(现售)签订】之日起
日内申请登记。
出卖人未按约定申请预告登记的,买受人可以单方申请预告登记。
三、申请预购商品房预告登记时,由出卖人提交下列资料中的第
项,买受人提交下列资料中的第 项。
1、登记申请书;
2、申请人的身份证明;
3、已登记备案的商品房预售合同;
4、当事人关于预告登记的约定;
5、其他必要材料。
四、购买商品房现房,申请房屋所有权预告登记时,由出卖人提交下列资料中的第 项,买受人提交下列资料中的第 项。
1、登记申请书;
2、申请人的身份证明;
3、房屋所有权转让合同;
4、转让方的房屋所有权证书或者房地产权证书;
5、当事人关于预告登记的约定;
6、其他必要材料
五、其他有关事项约定如下:
出卖人(签章): 买受人(签章):
年 月 日
附件六:保修责任主要条款
按出卖人在交付时出具的《住宅质量保证书》中规定。
附件七:《业主临时管理规约》、《前期物业服务合同》的主要内容
详见买受人与该商品房前期物业管理服务单位签订的《前期物业服务合同》和签订的《业主临时管理规约》的相关内容。
附件八:补充协议内容
《商品房买卖合同》补充协议
经出卖人、买受人双方协商一致,就已签订的《商品房买卖合同》(以下简称本《合同》)中的未尽事宜,签订补充协议如下:
一、买卖双方同意对本《合同》中“买受人信息”补充约定如下:
1、买受人确认本《合同》所填写的买受人名称、通信地址、电话号码发生变更的,买受人有义务在变更后立即以挂号信等书面方式通知出卖人。买受人补留或变更其通讯地址的,应当向出卖人出具其亲笔签名的书面文件,该书面文件经出卖人指定负责专人签收确认后方为有效。买受人或其代理人向出卖人预留或补留通讯地址有误的,引起《合同》内容项下的通知无法及时送达的责任均归于买受人,由买受人承担因此而造成的所有损失,并视为出卖人的所有通知书均已送达。
2、所有通知可用传真、挂号邮寄、特快专递、专人手递方式送达。文件送达的时间为:以传真方式发出的,以发出日期为送达日;以专人手递方式发出的,取得对方签收日为送达日;以挂号邮寄、特快专递发出的,寄出后第 日为送达日。
二、买卖双方同意对本《合同》第五条“计价方式与价款”的补充约定如下:
三、买卖双方同意对本《合同》第六条“面积确认及面积差异处理”第一款补充约定如下:
1、因政府相关部门提出的本项目设计变更造成面积差异,若双方不解除合同的,以产权登记面积(不计算面积误差值)为准,单价不变,总价按实结算。
2、如因法律、法规规定的房屋建筑面积测量发生变化,造成面积误差的,以产权登记面积为准,单价不变,总价按实结算。
3、若产权登记面积与合同约定面积误差比绝对值超出3%,且买受人决定退房的,买受人应当于知道或应当知道之日起15天内向出卖人书面提出退房要求并办理相关手续,否则视买受人同意继续履行合同。
四、买卖双方同意对本《合同》第七条“付款方式及期限”补充约定如下:
1、买受人如采用按揭方式付款的,则买受人必须在本合同签订日起十五日内提交符合按揭银行要求的完整资料,并在出卖人发出按揭通知书之日起七日(办理公积金贷款手续15)日内办妥按揭贷款手续。因买受人的原因无法办理按揭,买受人应该在前述期限届满之日起三日内以现金补交应付房价款,否则视为买受人逾期付款,出卖人有权按本《合同》第八条处理。
2、如国家调整按揭政策,买受人须按新政策办理,买受人应在银行公布新政策之日起七日内补足按揭所需的资料或房款,以获得银行按揭款的发放;或买受人因已拥有住房套数(2套以上)超过银行办理按揭贷款标准而导致无法办妥按揭手续,视为买受人付款违约,出卖人有权按本《合同》第八条处理。
3、在该商品房的他项权证办妥之前,买受人申请出卖人为按揭贷款的担保人,如因此造成出卖人损失的,买受人愿意承担所有责任。
4、在出卖人为买受人按揭贷款担保期内,如买受人没有按期偿还银行贷款本息而造成出卖人损失的,由买受人承担因此给出卖人造成的全部损失。
五、买卖双方同意对本《合同》第九条“交付期限”补充约定如下:
1、商品房如符合提前交付条件时,双方确认《合同》第九条交房时间予以变更。以出卖人的提前交付通知书所确定的交房时间为正式交付期限。
2、若发生以下情况时,出卖人可以据实延期交房,不承担违约责任:
(1)因项目所在地政府部门政策的变化或为遵守政府法令而引起的房屋延期交付;
(2)因政府等部门根据法律、行政法规采取某项重要措施、规划或工程遇到重大技术问题而导致开发建设期延长的;
(3)非由出卖人负责实施的建筑区划外的市政大配套未建成或未投入运营,导致小区配套不具备使用条件的。
六、买卖双方同意对本《合同》第十二条“交接”补充约定如下:
1、该商品房经竣工验收合格后,出卖人即采取寄挂号信的方式发出交房通知,挂号信寄出三日后视为买受人收到交房通知。
2、买受人应按交房通知约定交付的日期及内容前来办理交付手续并结算房款,逾期未办理交付手续的,则按交房通知约定交付日期后第一日起,该房屋的风险责任转移由买受人承担。除根据本《合同》约定由物业管理有限公司承担保修责任外,该商品房的一切损坏、不可抗力损失及按物业管理规定由买受人承担的相关费用均由买受人自行负责。
3、保修期均按交房通知约定交付日期后第一日算起,物业费自交付日期的次月收取。七、买卖双方同意对本《合同》第十八条“保修责任”补充约定如下:
1、因买受人私自改动或移动商品房结构所产生的所有责任由买受人自行承担,出卖人不承担保修及赔偿责任。
2、无需修补的混凝土结构裂缝。若符合国家《混凝土结构设计规范》(GBJ10—89)中混凝土结构允许裂缝的规定限值,出卖人不承担责任。
八、买卖双方同意对本《合同》第二十条补充约定如下:
1、买受人不得擅自更改立面。
2、购买顶层的买受人承诺不对露台及屋顶作任何改动(包括搭建建筑物及居家设备),维持交付时原状。因买受人房屋改动所造成的房屋渗漏或安全隐患,由买受人负全部责任并赔偿由此造成的一切损失。
3、因室外是商铺或住宅的屋顶,并为非上人屋面,根据国家相关规定,该屋面产权为业主共同所有,买受人没有法定使用该屋面的权利,不属于买受人私有,买受人不得强行使用。
九、房屋交接时,由于买受人原因,未能按期交付的,双方同意按以下方式处理:
1、买受人应在收到交房通知之日起10日内到出卖人指定的地点付清本合同规定的全部房价款。若在规定期限内,买受人仍未付清全部应付款,出卖人按合同第八条规定向买受人追究违约责任;
2、买受人已付清全部房价款的,也应在收到交房通知之日起3天内,到出卖人指定的地点办理房屋交付手续。如逾期不来办理,由此造成的损失应由买受人承担,并将通知规定日期视作交付日期;
十、有线电视、电话、网络等设施的正常运行指具备接入条件,具体手续须由买受人自行向相关的专业经营单位申请开通,并缴纳相应的费用。
十一、买受人在签订本《合同》前已到工地对标的物进行现场察看并已查阅售楼现场相关图纸和提示,并不持异议。买受人对小区公建设施的分布及所购房屋入户进门通道及楼梯位置等相关情况,对楼宇间距离和所购房屋的位置、朝向、结构、高度及小区垃圾收集点、公共厕所位置、附属设施等设计图纸情况均已了解并认可。
十二、《合同》所约定的房屋楼栋、楼层、房号等标称在办理产权证时有可能变更,该房屋产权证的实际楼栋、楼层、房号等标称以有关部门核定为准,该变更不影响《合同》的履行。
十三、买受人在签订本《合同》同时,按照有关规定必须签订《汝湖明珠业主临时规约》等相关协议。
十四、本《合同》生效后,买受人、出卖人双方任何一方无正当理由致使本《合同》终止的,须按总房价款的10%向另一方支付违约金并赔偿损失。
十五、下列物业属出卖者所有:1、建筑区划内,按照房产测量规范等法规、政策未计入买受人商品房建筑面积,且又不属于法定必须移交给业主、物业管理单位和社区机构的建筑物(构筑物)及其构造内可以独立利用价值的空间或区域,其产权归属于出卖人,包括但不限于地下空间、地下夹层、地下经营用房等。2、未计入公共部分、公用房屋公摊范围,且又不属于法定必须移交给业主、物业管理单位和社区机构的配套经营性设施(包括但不限于会所等),其产权归属于出卖人。3、建筑区内规划用于停放汽车且未占用业主共有的道路或者其他场地的地面车位,在按政府规定提留一定数量移交给业主共有及物业管理单位外,出卖人有权将其剩余部分予以转让、出租、保留对该部分车位的所有权或以其他方式处置,出卖人对地面车位进行处置时,应当首先满足小区业主的需要。
十六、买受人对本项目的出入口,配电房,垃圾回收站、垃圾桶的设置已了解并认可无其他异议。
十七、物业服务费按照余发改价(2010)75号文件批复的前期物业收费标准收取,具体如下:
1、多层住宅:0.45元/平方米/月;
2、商铺:0.45元/平方米/月;
3、小高层:1-4层:1.10元/月/平方米;
5-11层:1.30元/月/平方米;
12-18层:1.50元/月/平方米(含电梯及二次供水能耗)。
4、地下室车位公共设施使用费:40元/月/只。
5、建筑装修垃圾清运费(一次性):住宅1.50元/m2;
营业用房2.0元/m2。
6、公共部位公用设施维修资金:40元/年/户。
十八、购房人在签订房屋买卖合同时,应当提供真实的家庭及住房信息。对于提供虚假信息、违反住房限购政策的,由购房人承担因此产生的全部经济和法律责任。
出卖人(签章): 买受人(签章):
【法定代表人】: 【法定代表人】:
【委托代理人】: 【委托代理人】:
(签章) (签章)
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
发表评论